Договор с физическим лицом на ремонт офисного помещения

Подрядчик обязуется: 2. По окончании работ, указанных в п. К дате приема-передачи результатов работ подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры. Не привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Загрузите документ в удобном формате. Многие документы в таких форматах есть только у нас. Акт приема-передачи составляется сторонами соглашения самостоятельно, учитывая все нормы права или при помощи юристов. Документ подписывается арендатором и арендодателем после заключения основного соглашения. Договор подряда на ремонтные работы — соглашение, соответственно с которым подрядчик одна сторона обязуется исполнить по заданию заказчика другой стороны определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить. Бланк договора подряда на ремонт офисных помещений Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Под предметом договора понимается оговоренная недвижимость.

Скачать бланк договора подряда на ремонт нежилого помещения. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения .. Договор на выполнение работ между предприятием и физическим лицом. Скачать образец договора на ремонт офисного помещения . Подрядчик - физическое лицо, договор подряда, на примере ремонта офиса, с типовым.

Договор с физическим лицом на ремонт офисного помещения

Окончательный расчёт производится после подписания Заказчиком и Подрядчиком Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения договора. Работы по настоящему договору считаются принятыми с момента подписания сторонами Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в пятидневный срок по их обнаружении. Итоговый Акт приёма-сдачи работ по Договору подписывается сторонами. При отказе от подписания Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Итоговом Акте приёма-сдачи работ по Договору, либо для этого составляется отдельный документ. РИСКИ 6. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе; поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика; потребовать уменьшения вознаграждения за работу; расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в пятидневный срок с момента обнаружения таких недостатков; потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Договор на отделочные работы образец бланк

Договор на отделочные работы образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления. Зачастую приходится прибегать к найму специализированных рабочих бригад, которые осуществляют строительные и отделочные работы на платной основе.

Для этого необходимо оформлять данные отношения договором на отделочные работы, который выступает разновидностью договора подряда. Содержание договора на отделочные работы В договоре на отделочные работы, как правило, содержатся: Указание на стороны договора. Таковыми выступают заказчик — юридические и физические лица, а также подрядчик — это, обычно, профессиональные группы рабочих из строительной организации, которые работают на возмездной основе и гарантируют качественное выполнение работы; Точный перечень работ в данном случае по отделке помещений как внутри, так и снаружи.

Таковыми могут выступать покраска поверхностей, их обшивка, выравнивание различными материалами и так далее; Стоимость работ.

Как правило, цена за каждый пункт отделочных работ, указанных в договоре, указывается лишь приблизительно, так как конечная стоимость может варьироваться по различным причинам. Помимо этого указывается стоимость материалов, которые в итоге также оплачивает заказчик. В практике сложилось так, что материалы закупаются с запасом; Положения о неустойке и штрафах в отношении, как заказчика, так и подрядчика. Договор на отделочные работы может быть нарушен по вине одной из сторон, поэтому перед его заключением следует оговорить все непредвиденные последствия просрочка выполнения отделочных работ, неполная выплата вознаграждения подрядчику и так далее.

Требование к договору на отделочные работы Для действительности договора на отделочные работы закон устанавливает лишь одно требование — соблюдение его письменной формы. Также, важным условием выступает указание на срок выполнения отделочных работ, так как с его невыполнением может связываться уплата неустойки или штрафа. Для того чтобы оценивать готовую работу по конкретным критериям, необходимо указывать точный перечень желаемых отделочных работ по договору подряда.

В конце составленного документа ставятся подписи сторон или их представителей, а если сторонами выступают юридические лица, то договор подкрепляется и печатями организаций. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на отделочные работы вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор на ремонт

Договор на отделочные работы образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления. Зачастую приходится прибегать к найму специализированных рабочих бригад, которые осуществляют строительные и отделочные работы на платной основе. Для этого необходимо оформлять данные отношения договором на отделочные работы, который выступает разновидностью договора подряда. Содержание договора на отделочные работы В договоре на отделочные работы, как правило, содержатся: Указание на стороны договора. Таковыми выступают заказчик — юридические и физические лица, а также подрядчик — это, обычно, профессиональные группы рабочих из строительной организации, которые работают на возмездной основе и гарантируют качественное выполнение работы; Точный перечень работ в данном случае по отделке помещений как внутри, так и снаружи.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Договор на ремонт помещения между юридическими лицами со сметой Панель ручного поиска договоров Счет выставляется Подрядчиком в течение 3 трех рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. Срок выполнения всех работ по настоящему Договору — рабочих дней с момента начала работ п. ОВД Марфино г. Документ, подтверждающий полномочия — право ответственного представителя Подрядчика на заключение подписание данного договора — лучше подлинники к каждому экземпляру договора для сторон. В помещениях коммерческого назначения необходимо периодически выполнять проверку на наличие прослушивающих устройств, ведь опасность утечки важной информации слишком велика. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик — ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При не достижении согласия споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суд г.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда

Договор с юр лицом на ремонт офисного помещения

Заказчик обязательно должен указать в договоре адреса, по которым требуется провести ремонтные работы. Подрядчиком по договору подряда могут быть как юридические, так и физические лица. В статье рассмотрим договор подряда, его правовые основы, а также приведем форму типового договора, заключаемого с физическим лицом, на примере ремонта офиса. Договор подряда представляет собой гражданско-правовое соглашение, правовые основы которого регулируются нормами главы 37 "Подряд" Гражданского кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его пункт 1 статьи ГК РФ.

Скачать образец договора на ремонт офисного помещения . Подрядчик - физическое лицо, договор подряда, на примере ремонта офиса, с типовым. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора. При составлении договора трудового подряда с физическим лицом рекомендуется Договор подряда на текущий ремонт нежилого помещения. Договор.

Стандартный перечень обязанностей подрядчика: Произвести все работы, указанные в сделке; Соблюдать технику безопасности в соответствие с нормами; Исправить нарушения и дефекты, которые были выявлены при приемке работы. Основными характеристиками договора являются их возмездность и наличие двусторонних отношений.

Скачать образец договора на ремонт офисного помещения

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономия на налогах: договор подряда вместо трудового
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. Фаина

    Может хватит спорить… Мне кажется что автор правильно написал, только не надо было так резко. P. S. Поздравляю Вас с прощедшем рождеством!

  2. Степанида

    Все ждали ну и мы на хвост упадем

  3. Неонила

    Я уверен, что это мне совсем не подходит. Кто еще, что может подсказать?

  4. Афиноген

    Прошу прощения, это не совсем то, что мне нужно.

  5. spamfiaguigesch

    Не нужно пробовать все подряд

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных